下面是小编为大家整理的最新装饰装修公司章程怎么写(3篇)【完整版】,供大家参考。
范文为教学中作为模范的文章，也常常用来指写作的模板。常常用于文秘写作的参考，也可以作为演讲材料编写前的参考。写范文的时候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？接下来小编就给大家介绍一下优秀的范文该怎么写，我们一起来看一看吧。
装饰装修公司章程怎么写篇一
乙方：（装修企业）
丙方：（装修人，即业主或物业使用人）
合法拥有______小区______幢______单元______室房屋的产权或使用权。
为了加强______住宅小区的物业管理，确保物业使用规范、安全、合理，房屋的外观和结构不受损坏，全面维护业主和物业使用人的合法权益，根据国家和杭州市有关规定，特签定本协议。甲乙丙三方在装修过程中严格遵守本协议规定。
一、装饰装修施工前应办理的手续：凡需进行装修的业主和物业使用人在装修前必须向物业管理单位提出申请，不涉及结构改动的住宅装修，到物业管理单位登记备案即可；
涉及结构改动的住宅装修，应报当地房产管理部门审批，领取装修许可证后方可开工。
1、进入小区施工的企业必须持有杭州市房管局颁发的资质证书，从业人员应具有上岗证书或相关技术证书。
2、装修人和装修企业进场施工前需签订杭州市统一的装修合同，并到物管单位登记备案。
3、装修企业的施工人员出入小区应办理出入证。
4、施工人员留宿的，应经装修人同意，并到当地派出所办理暂住证，再到物管单位办理登记。
二、装饰装修施工的期限和时间：装修期限以装修人与装修企业签订的施工合同上所约定时间为准。因其它原因导致装修工程不能按时完工而延期的，装修人或装修企业应到物业管理单位登记，延长施工时间。
禁止夜间_____时至次日_____时进行产生环境噪声的住宅装修活动。
三、废弃物的清运与处置：装修垃圾不得在小区内随意堆放，装修企业应每日清理垃圾，袋装扎口后堆放于指定地点。装修人和装修企业必须维护园区内公共设施和场地的完好、整洁，不得向公共区域随意抛物，践踏绿地，严禁随地大小便。装修工程完毕后，装修施工单位应将施工现场清理干净，经装修人验收认可后，到物业管理单位办理离场手续。
四、住宅外立面设施及防盗窗的安装要求：住宅装修不得改变房屋外观形象（外门窗及玻璃、外墙材料、阳台等细部做法、空调室外机安装位置）；
所有外立面上的墙体均不得擅自凿洞或拆除。为维护小区统一风格，不得有任何损坏房屋结构及设施设备的行为。业主安装空调室外机仅限于室外指定的位置，并须将冷凝水管接入各层对应的下水口。
住宅外立面设施及防盗窗的安装要求还需遵守《购房协议》和《小区业主公约》相关规定。
五、禁止行为和注意事项：除杭州市政府第141号令《杭州市城镇住宅装修管理办法》和国家建设部110号令《住宅室内装饰装修管理办法》中明令禁止的行为外，严禁封死地漏检查孔，严禁施工人员在园区内游荡、喧哗、酗酒、赌博，禁止擅自改变进户总线和公共管线走向。装修施工人员进出园区，必须佩带出入证，无证或衣衫不整的人员不得入内，施工过程中未经批准不得私自外接电源，施工过程中若需动用明火，须向物管单位提出用火申请，装修施工单位不得野蛮施工，严禁将泥浆、胶水等装修垃圾冲入下水管，不得在公共场所搅拌水泥。搬运材料过程中不得损坏楼道、墙面、地面或电梯设备等。
六、管理服务费用：住宅装饰装修管理服务费用已包含在物业管理费中，物业管理单位不再向装修人和装修企业收取费用，物业管理单位不得以任何名义收取装修押金和保证金，施工人员办理出入证每证工本费元，物管单位不得向装修人和装修企业强行推销装饰材料和装饰施工企业。
七、违约责任：
1、由于装修施工原因造成公共部位或相邻业主财产损失的，由装修企业负责修复赔偿。
2、对于违反以上协议的行为，物业管理单位有权责令装修企业停工整顿，对于情节特别严重造成公共部位或公共设施损失的，物管单位可要求装饰公司赔偿损失。
3、对经劝告和教育拒不改正的装饰企业，物管单位应当及时报告当地房产管理部门依法处理。
八、纠纷的解决：
住宅室内装饰装修管理服务过程中发生纠纷的当事人，可以协商或者调解解决；
也可按下列第种方式处理：
1、提交杭州仲裁委员会仲裁；
2、依法向人民法院起诉。
九、其他需要约定的事项：
注：本协议一式三份，签字盖章后即日生效，装修人、装修单位、物业管理单位各执一份。
甲方：____________
乙方：____________
丙方：____________
装饰装修公司章程怎么写篇二
第一章、总则
第一条：为完善企业体制，规范公司行为准则，使公司在自我发展自我约束的良好机制中运行。根据国家有关法律、法规特制订本章程。
第二条：本公司中文名称为：________________________。
第三条：本公司注册资本为人民币______万元整。
本公司法定地址为：________________________。
第四条：本公司是经______市人民政府批准，在______市工商行政管理局登记注册的私有制企业，具有_____法人资格，其行为受国家法律约束，其经济活动及合法权益受国家法律保护。
第五条：本公司以公司实有资本向债权人负责。
第六条：本公司宗旨是：立诚、立信。
第二章、经营范围
第七条：经营范围：________________________。
第八条：本公司经营方针：诚实守信、合法经营、平等竞争、以质取胜。
第三章、组织机构及职权
第九条：公司实行经理责任制，设立总经理一名。总经理经市工商行政管理机关核准登记为法人代表，总经理不在时由总经理委托助理总经理以上职务人员代理行驶职权。
第十条：公司按照精简_____的原则，设立：总经理室、开发经营部、质监与安全科、工程设计室、财务部，其具体职责范围由公司制订，公司可根据业务发展需要设置变更内部经营管理科室部。
第十一条：公司总经理行驶以下职权：
1、根据有关规定和市场状况，决定或报请审查批准企业各项计划。
2、决定企业机构设置任免中层领导干部。
3、提出工资调整方案、奖金分配方案和重要规章制度以及福利基金使用方法和其他有关职工生活福利等重大事项。
4、依法奖惩职工，对有突出贡献的职工给予精神_____与物质奖励，对_____的职工给予行政处分。
第四章、劳动人事制度
第十二条：公司根据业务发展的需要，在政府劳动人事部门有关规定的范围内有权自行招收员工，并全权实行劳动工资管理和人事管理，按规定签订劳动人事合同。
第十三条：公司有权根据有关规定对不合格员工进行行政处分，直至辞退，对不能胜任本职工作的，可作下岗处理。
第五章、财务管理制度和利润分配
第十四条：本公司财务会计制度按照国家颁布的《会计法》执行。
第十五条：本公司会计制度采用公历年制。自公历______月______日至______月______日。
第十六条：本公司的一切凭证帐薄报表用中文书写。
第十七条：本公司固定资产的折旧按有关规定由总经理决定。
第十八条：本公司执行国家有关税收制度，依法向政府交纳税收和一切费用。
第十九条：本公司营业利润按下列顺序分配：
1、弥补亏损。
2、提取法定公益金______％。
3、提取法定公积金______％。
4、经职工代表大会决议后公司可提取任意公积金。
第二十条：本公司在弥补亏损和提取法定公积金、公益金前不得分配利润。
第二十一条：本公司的法定公积金只得用于下列各项用途：
1、增加注册资本。
2、国家另有规定的其他用途。
第二十二条：本公司法定公益金用于本公司职工的集体福利和奖励。
第六章、职工和工会组织
第二十三条：本公司的雇佣、解雇、辞退、工资、福利、劳动_____、_____、劳动纪律等事宜，按照《劳动法》规定及其实施办法办理。
第二十四条：本公司所需职工由公司公开招收，一律通过考核，择优录用。
第二十五条：本公司职工的工资待遇遵循政府有关规定，根据公司具体情况确定。
第二十六条：本公司职工按照《中华人民共和国工会》的规定，建立工会组织开展工会活动。
第二十七条：本公司工会是职工利益的代表，他的任务是依法维护职工的民主权利和物资利益。
第二十八条：其他有关工会的规定，根据公司具体情况确定。
第七章、章程修改
第二十九条：本公司在总经理主持下召开经理办公会议决定后，报职工代表审议通过方可修改章程。
第八章、终止和清算
第三十条：本公司有下列情况之一应于终止并清算：
1、因出现特大自然灾害、战争等不可抗力的因素，而受到严重损失，无法继续经营。
2、经营失误导致严重亏损或破产。
3、严重违反国家法律、法规、危害社会公共利益被依法撤消。
第三十一条：本公司终止时的清算，按照国家的有关法律、法规规定办理。
企业法人代表签字、盖章：
___________装饰装修有限公司
______年______月______日
装饰装修公司章程怎么写篇三
甲方：__________________________
乙方：__________________________
按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《室内装饰装修管理办法》及其他有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本装饰装修工程施工具体情况，双方协商达成如下协议。
第一条;工程概况
1 工程地点：临沧市万森建材门口第一栋7-8号。
2 工程内容：总建筑面积165平方米。
3 承包范围;装饰装修人工费用;
4 开工日期：20xx年07月5日;竣工日期：20xx年08月5日;总工期(包括法定节假日)：29个工作日。
第二条;合同价款
1 装饰装修人工费用总金额(人民币大写)：壹拾叁万贰仟元;￥：72083。
2、签订合同当日甲方支付装饰装修工程人工总费用的30%;￥：21624
3、工程竣工验收合格甲方支付装修装饰费用95%，￥：46854.85
5、乘于的5%做为工程质量保证金，保证金在工程竣工验收后的一年内支付，￥：3604
第三条;甲方责任
1 指派_________为发包人驻工地代表，负责合同履行，对工程质量、进度、材料进场进行监督检查，和其他事宜。
2 装饰装修工程开工前，负责到有关部门办理审批手续。
3 向承包人提供施工所需的水源、电源，并说明使用注意事项。负责协调与周围的邻里关系。
4 开工前应确认施工图纸或作法说明，并向承包人进行现场交底。
5 负责装饰装修所产生垃圾的处理工作，
第四条;乙方责任
1 指派_________为承包人驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务。
2 严格按照图纸进行施工，做好各项质量检查记录，严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。
3 严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。
4 工程竣工未移交发包人之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
5 保证装饰装修现场的整洁，竣工前做好卫生清扫和处理工作。
第五条;材料供应
1 装饰装修工程使用的材料和设备必须符合国家标准，有质量检验合格证明和有中文标识的产品名
称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等。禁止使用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备。
2 由发包人供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由发包方承担。
3 凡由承包人采购的材料、设备应按照设计、规范和样品要求采购工程需要的材料，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由承包人负责。
第六条;安全责任
1 发包人提供确认的图纸施工说明，违反有关安全操作规程、消防规定和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，发包人应承担由此产生的一切经济损失。
2 承包人进行装饰装修活动，要严格遵守施工安全操作规程，按照规定采取必要的安全防护和消防措施，不得擅自动用明火和进行焊接作业，保证作业人员和周围住房及财产的安全。
3 由于承包人在施工过程中违反有关安全操作规程，导致发生安全事故(包括人身事故)，应承担由此引发的一切责任。
第七条;质量验收
1 本工程以施工图纸、效果图、作法说明、为质量评定验收标准。
2 发承包双方应及时办理隐蔽工程和中间的检查与验收手续。发包人不按时参加隐蔽工程和中间验收，承包人可自行验收，发包人应予承认。
3 工程竣工后，承包人应通知发包人验收，发包人自接到验收通知两日内应组织验收，并办理验收和移交手续。
第八条;工程变更
1 发包人对工程项目及施工方式如需变更，双方均应及时沟通签证，方能进行该项目施工并以此为依据相应变更价款及工期。
2 承包人提出合理化建议变更设计方案和材料的换用，必须经设计师、发包人同意方可变更方案。
第九条;工程保修
1 验收合格后，承包人应当出具住宅室内装饰装修质量保修书。工程(保修一年)。
第十条;违约责任
1 由于发包人原因导致延期开工或中途停工，应承担违约责任。每停工或窝工一天，发包人支付给承包人1000元。发包人不按合同的约定拨付款，每拖期一天，按付款额的5%支付滞纳金。
2 由于承包人原因致使工期延误，每延误一天，承包人支付发包人1000元违约金。工程质量达不到双方约定的质量标准，扣除工程总价的_________%。
3 承包人应妥善保护发包人提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。
4 未经发包人同意，承包人擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)由承包人负责并承担损失。
5 承包人向发包人推荐使用不符合国家标准的装饰装修材料，造成空气污染超标的，应依法承担赔偿责任。
6 未办理验收手续，发包人提前使用或擅自动用，造成损失由发包人负责。
7 因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。
第十一条;争议解决
1 本合同正本两份，具有同等效力，由发包人、承包人分别保存一份。
2 在履行过程中发生的争议，由双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的，可提交大连仲裁委员会仲裁;或依法向工程所在地人民法院起诉。
发包方(盖章)：_________ 承包方(盖章)：_________
发包方电话 承包方电话
_________年____月____日
签订地点：_________
_________年____月____日 签订地点：_________
推荐访问:公司章程 装饰 装修 最新装饰装修公司章程怎么写(3篇) 最新装饰装修公司章程怎么写(三篇) 装饰装修公司章程范本